ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
05.10.2021Справа № 910/7951/21
Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи
за позовом Військової частини НОМЕР_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельний альянс",
Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс ДС"
про стягнення 2 717 470,95 грн.
Представники сторін:
від позивача: Алєксєєва Т.І. - наказ №4 від 19.03.2021, Положення про управління капітального будівництва та ремонту Повітряних Сил Збройних Сил України, затверджене наказом №120 від 30.06.2020, витяг з наказу №42 від 02.03.2020;
від відповідача-1: Протас О.М. - представник за ордером серія АО №1033703 від 02.07.2021;
від відповідча-2: не з'явився.
До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява військової частини НОМЕР_1 до товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельний Альянс”, товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс ДС” про стягнення заборгованості в розмірі 2 717 470,95 грн., а саме:
- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельний Альянс” суму заборгованості у вигляді оплачених, але не виконаних робіт за договором підряду від 10.05.2019 №82/19 у розмірі 2 207 919,30 грн., штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт у розмірі 273 062,71 грн. та штрафу у розмірі 214 295,08 грн. за прострочення виконання робіт понад 30 календарних днів,
- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Альянс ДС” суму заборгованості у вигляді оплачених, але неякісно виконаних робіт за договором на виконання робіт із технічного нагляду від 21.05.2019 №83/19 у розмірі 18 494,88 грн., штрафні санкції у вигляді штрафу за підтвердження обсягу робіт, що не виконувались в розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт у сумі 3 698,98 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 у справі №910/7951/21 повернуто без розгляду позовну заяву військової частини НОМЕР_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельний Альянс», товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс ДС» про стягнення заборгованості в розмірі 2 717 470,95 грн., разом з доданими до неї документами.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.07.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 про повернення позовної заяви у справі №910/7951/19 скасовано та передано справу на розгляд до Господарського суду міста Києва.
29.07.2021 матеріали справи № 910/7951/21 надійшли до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2021 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк для усунення її недоліків з дня вручення цієї ухвали.
25.08.2021 до канцелярії суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків (на виконання вимог ухвали Господарського суду м. Києва від 03.08.2021 по справі №910/7951/21) з доданими документами.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 05.10.2021.
04.10.2021 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів.
05.10.2021 через канцелярію суду відповідач подав відзив на позов та зустрічну позовну заяву.
В судове засідання 05.10.2021 відповідач-2 не з'явилися.
Позивач підтримав клопотання про витребування доказів, просив суд задовольнити.
Відповідач-1 заперечив проти клопотання відповідача про витребування доказів, просив суд відмовити.
Суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів за необґрунтованістю.
Відповідно до штампу сектору відправки поштової кореспонденції Господарського суду міста Києва ухвала суду від 07.09.2021 не відправлена, у зв'язку з відсутністю фінансування для здійснення поштових відправлень.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених ч. 2 ст. 202 цього Кодексу та в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з підстави неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання
Враховуючи те, що неявка відповідача-2 перешкоджає розгляду справи, відсутні відомості про направлення відповідачу-2 ухвали суду від 07.09.2021, тому суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання у справі.
Керуючись п.1, 3 ч. 2 ст. 183, п. 1 ч. 2 ст. 202, ст. 234 ГПК України, суд
1. Відкласти підготовче судове засідання у справі на 02.11.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .
2. Явку представників учасників справи в судове засідання визнати обов'язковою.
СуддяС.М. Мудрий